施工合同书

下面是工作范文吧小编收集整理的施工合同书，仅供参考，欢迎大家阅读！

施工合同书（精选14篇）

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的施工合同书，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　施工合同书 1

　　发包方：______________(甲方)

　　承包方：______________(乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》，本着平等互利，遵照公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：______________

　　2、工程地点：______________

　　3、工程造价：平整土地______________亩、单价______________元/亩，合同金额：______________元

　　4、开完工日期：______________年______________月______________日至______________年______________月______________日

　　二、权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1、向乙方提供施工技术文件，作为协调工作。

　　2、监督乙方进行测量放线

　　3、甲方有权力对工程建设中的工程质量，随时监督和检查。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的监督，确保工程质量，争创优良的.工程。因工程质量不符合要求所造成的损失，均有乙方负责。

　　2、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　三、工程质量验收

　　1、工程竣工后由甲方组织验收。

　　2、严格按照设计及施工要求进行验收，要求达到地面平整、符合要求。

　　四、结算方式：

　　在乙方机械到现场进行施工后______________天，支付乙方______________的燃油费。工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方______________工程款，______________个月后，如果未发现质量问题，将剩余______________的工程款全部付给乙方。如有一方违约，按照总工程款的5%的违约金支付给对方。

　　五、附则

　　1、本合同一式两份。

　　2、本合同经甲乙双方签字盖章后，方可生效。

　　甲方(公章)：______________乙方(公章)：______________

　　法定代表人(签字)：______________法定代表人(签字)：______________

　　_______年_______月_________日__________年__________月___________日

　　施工合同书 2

　　合同编号：_________________________

　　发包人（以下简称甲方）：_______________________

　　住所：________________ 身份证号：__________________ 联系电话：_____________________________

　　承包人（以下简称乙方）：________________ 营业执照号：_________________________

　　住所：_____________________________法定代表人：___________________ 联系电话：_______________

　　施工队负责人：_________________ 联系电话：_________________________

　　甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：____________________________________

　　2、户型结构：____________________________________ 套内面积____________平方米。

　　3、工程承包，采取下列第____________种方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料。

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

　　（3）______________________________

　　4、工程造价

　　本合同工程造价暂定为人民币____________，大写：____________________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。

　　5、开工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日。

　　第二条工程图纸和工程变更

　　工程图纸由____________方负责提供，施工前____日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。

　　第三条甲乙双方的义务

　　（一）甲方义务

　　1、开工____日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。

　　2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。

　　3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。

　　4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　5、竣工验收前甲方不得擅自入住。

　　（二）乙方义务

　　1、全面检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方。

　　2、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3、施工中应妥善保管甲方留存的`家具、陈设以及工程成品、设备；在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。

　　4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。

　　第四条材料设备的提供

　　1、材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。

　　2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

　　3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付；经检测不合格的，则由对方承担。

　　第五条工程质量和验收方式

　　1、室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-20）的标准。

　　2、本工程质量应当符合以下标准：

　　（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-20）

　　（2）《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-20）

　　（3）《市家庭装饰装修工程质量验收标准》

　　（4）____________________________________

　　（5）____________________________________

　　3、工程验收方式由双方约定：______________________

　　4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算：______________

　　第六条工程款支付

　　1、工程款支付方式如下：

　　（1）____________________________________

　　（2）____________________________________

　　（3）____________________________________

　　2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据；工程款结清后，乙方应开具税务发票。

　　第七条违约责任

　　1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款___________‰的违约金。

　　3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方___________元违约金。

　　4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。

　　5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。

　　6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。

　　第八条争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决；也可以向市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决：

　　（1）向仲裁委员会申请仲裁。

　　（2）向______________________人民法院提起诉讼。

　　第九条附则

　　1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　第十条其它约定

　　甲方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　施工合同书 3

　　建设方：________________以下简称甲方

　　施工方：________________以下简称乙方

　　依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、工程项目

　　（一）工程名称：________________

　　（二）工程概况：________________

　　（三）承包方式：________________

　　（四）承包范围和内容：按__设计的施工图纸。

　　（五）承包造价：按招标价承包，结算时按摊投施工期的《造价管理与信息》及市场价格。

　　二、施工准备

　　（一）甲方

　　1、______________年______________月______________日前负责做好建筑物施工现场协调工作。

　　2、甲方委派为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　（二）乙方

　　1、组织施工人员和材料、施工机械进场；

　　2、乙方委派现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　三、工程期限

　　（一）根据施工单位的工期承诺，工程总工期为______________天（日历天）自______________年______________月______________日开工至______________年______________月______________日竣工验收。

　　（二）如遇特殊情况（经甲方现场代表签证后，工期相应顺延）。否则必须接期交工。

　　四、工程质量与安全施工

　　（一）本工程竣工质量按要求为：合格等级。

　　（二）乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

　　（三）乙方在施工中必须遵守下列规定：

　　1、凡用于工程（包括特殊情况下由甲方提供）的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发下式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；

　　2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或监理工程师）检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查；

　　3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报送甲方派驻代表和有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方，重大质量事故的处理，应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施；

　　4、竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

　　（四）乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的'安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。

　　五、施工与设计变更

　　（一）乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修乞改。

　　（二）甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

　　六、工程价款的支付与结算

　　一、工程进度款支付：工程竣工验收后，竣工资料交给甲方，甲方十五天内付清工程费。

　　二、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

　　三、下列情况工程价款必须调整：

　　1、设计变更引起的工程量增减：其结算按年（省份）定额直接费进行结算。

　　2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

　　七、奖罚条件

　　（一）工期

　　按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5‰向甲方支付违约金，但累计奖罚总额不得超过建安总价的3‰。

　　（二）签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用。

　　（三）由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。

　　八、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下方式解决：

　　（一）向经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　（二）向人民法院起诉。

　　九、附则

　　（一）本合同一式四份，加盖双方公章或合同专用章。

　　（二）未尽事宜，参照国家工商行政管理局、建设部工程施工合同协商办理。

　　甲方：________________（公章）乙方：________________（公章）

　　甲方代表人：________________乙方代表人：________________

　　日期：________________日期：________________

　　施工合同书 4

　　甲方：_________________________________________

　　乙方：_________________________________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程地址：_________________________________________

　　2.施工内容：_________________________________________

　　外墙涂料粉刷，总面积约________________平方米。

　　外墙真石漆粉刷，总面积约：_____________平方米。

　　3.工程开工日期：______年______月______日

　　4.工程竣工日期：______年______月______日

　　5.工程承包方式：包工包料。

　　6.工程总天数：______天,雨天顺延。

　　第二条工程价款

　　外墙涂料粉刷工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准：所有外墙涂料粉刷面________色，外墙真石漆粉刷面________色。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。

　　5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条材料供应

　　乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　第五条付款方式

　　合同签订后，甲方在工程开工时付______%的'工程款；工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付______ %的工程款，剩余的_______%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后日内一次性付清。

　　第六条工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第七条工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第八条其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

　　第九条违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　施工合同书 5

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方进行小学校园操场整理。签订以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：校园操场整理。

　　2、工程地点：_____________。

　　3、施工范围：_____________。

　　二、工期。

　　工程工期从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、工程协议价款：(详见预算)。

　　四、承包方式：

　　乙方对操场整理包工、包料，包质量，包验收合格，包文明施工。

　　五、安全施工：

　　施工过程安全责任由乙方承担，与甲方无关。

　　六、工程付款办法。

　　工程完工后甲方验收合格，经费到帐即向乙方支付工程协议价款。

　　七、工程质量要求。

　　1、乙方严格要求完成施工任务，完工验收后三个月为质保期。在质保期内出现质量问题，由乙方负责。

　　2、工程完工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　八、协议生效与终止。

　　1、本协议自双方签字并加盖公章后生效，工程保质期满，协议即告终止。

　　2、本协议壹式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方签字：_____________ 乙方签字：_____________

　　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

　　施工合同书 6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：_________小学院内

　　2、工程名称：_________小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水

　　3、工程内容：在原有基础上新做一层___________________________施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的.零星工程。

　　4、二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。

　　2、单价为_________元/平方米，共_________平方米（其中：教学楼_________平方米，餐厅楼_________平方米，合计_________平方米），共计_________元。

　　四、工期：_________年_________月_________日—_________日。

　　五、工程质量：

　　1、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合？弹性体改性沥青防水卷材？（__________），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。

　　六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米_________元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　八、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方（盖章）：________________乙方（签字）：________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　施工合同书 7

　　建设单位：______________（简称甲方）

　　施工单位：______________（简称乙方）

　　一、工程内容：

　　1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计；

　　2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；

　　3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；

　　4、负责拆除原有47-50#杆塔；

　　5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；

　　6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。 以上工程内容经双方协商，总计费用为______________万元（ 元）。

　　二、甲方应付责任：

　　1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。

　　2、负责线路的'停、送电联系。

　　3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收。

　　4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。

　　5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。

　　6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清。

　　7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。

　　三、乙方应付的责任：

　　1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的责任由乙方全部承担。

　　2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人员做切改准备。

　　3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。

　　4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。

　　5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费。

　　6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻，工程顺延。

　　四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　　五、未尽事宜，双方协商解决。

　　武安顶峰热电有限公司邯郸县德祥春电力架线安装有限公司

　　单位公章 ：______________单位公章：______________

　　代表人签字： ______________代表人签字：______________

　　_______年 ______月________ 日 _________年 _______月 __________日

　　施工合同书 8

　　甲方：______________ (以下简称甲方)

　　乙方：______________ (以下简称乙方)

　　依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　工程内容：______________

　　二、承包范围及承包方式

　　1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。

　　2、承包方式：本工程采用包工。

　　三、工程造价：以商定为______________元人民币，大写：______________元整。

　　四、付款方式：

　　进场甲方应付给乙方生活费_________元(大写：____________)；装灯时，甲方应付乙方工程款__________元(大写：____________)；工程完工后付清余款。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。

　　2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。

　　六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　施工合同书 9

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济民法典》等相关的`法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：

　　一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工

　　二、工程地点：______________

　　三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

　　四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。

　　五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

　　六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。

　　七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。

　　八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。

　　九、文明施工：符合市____市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。

　　十、工期：______________天。

　　十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。

　　十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。

　　十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准)

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　甲方代表：______________乙方代表：______________

　　________年____月____日________年____月____日

　　施工合同书 10

　　甲方：________________________(以下简称甲方)

　　乙方：________________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：________________________，地点：________________________。

　　二、承包方式

　　三、甲方责任

　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　四、乙方责任.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

　　因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。

　　五、工程质量、安全及保修

　　1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

　　甲方不承担任何责任。

　　3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

　　六、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的'仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　七、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)________

　　___年___月___日

　　乙方(盖章)_______

　　___年___月___日

　　施工合同书 11

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲乙双方协议如下：

　　1、甲方委托乙方按照招标比价单(投标报价单)中的工作内容及要求，完成 邯钢附企巨恒物流工业园供水系统施工 项目。

　　2、施工费用：含税包干价：5300元。(承兑汇票结算)

　　3、完工验收合格后由施工方开票，财务验票合格后结算，扣留5%为质保金，质保期一年。质保期内如出现质量问题需施工方及时维修维护。

　　4、工期要求：_________年10月24日——__________年11月4日，工期10天。每延期一天扣罚工程款100元。凡因甲方原因和不可抗拒的因素影响工期，工期相应顺延。

　　5、施工内容：该工程取水处位于厂区外约300米处的水井，供到厂区南侧办公楼6层顶上的.水箱里，楼高约30米，从水井到办公楼约850米，潜水泵入井约150米，铺管直径50mm，饮用水塑料管，埋地深约0.8米，过墙打洞，电源从办公楼配电箱上取。

　　6、甲供漏电开关、电缆线、水泵、埋地水管等施工材料。施工现场保证施工过程中及完毕清除施工垃圾，保证周围环境及场地的清洁。

　　7、质量要求：所有供水管道、阀门、水龙头安装布局合理，方便使用单位正常使用并维修；管路要求横平竖直，通水试压无漏水现象，具体施工要求以相关施工规范为准 。

　　8、本协议一式4份，双方签字盖章后生效，工程质保期满后终止合同。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　施工合同书 12

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　经甲乙双方协商，由乙方承担探矿工程，为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议：

　　一、工程项目：单孔孔深

　　二、钻孔直径：钻孔，如果遇到特殊情况不得

　　三、单价：

　　四、总工程量

　　五、甲方责任和义务：

　　1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

　　2、甲方责任负责三通一平场地平整及外部协调。

　　3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。

　　4、甲方提供乙方人员住宿。

　　5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费，如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。

　　六、乙方责任和义务

　　1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

　　2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。

　　七、工程验收及付款方式：

　　1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收，验收合格后，以实际进尺计算工程费。

　　2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的'费用元,乙方来回往返车费由甲方承担。全部工程结束后，甲方扣除乙方进场费用，一周内结算清。

　　3、甲方支付给乙方工程费用,不得超过一周。

　　八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下，甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。

　　九、其它：本协议未及事宜，由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，本合同由双方代表签字之日起生效。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　___年__月__日

　　施工合同书 13

　　甲方(盖章)：____________

　　乙方(盖章)：____________

　　履约保证金由合同双方于____________年____________月____________日在订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的____________%，金额：大写人民币____________元(￥)作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

　　第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《民法典》的'相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

　　第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合

　　同相关约定退还保证金给乙方。

　　甲方(盖章)：____________法定代表人或授权代理人(签字)：____________

　　乙方(盖章)：____________法定代表人或授权代理人(签字)：____________

　　施工合同书 14

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　为建设好农村道路，按时、按质、按量完成做水泥路任务，经甲乙双方代表协商，达成如下同条款：

　　一、工程座落：

　　二、该工程包工包料，每公里______元，预计做水泥路长约公里，路做完工后，按实际验收丈量为准付款。

　　三、工程质量路宽4米，厚18公分，路混泥土为C25。

　　四、该工程定______年______月______日开始动工，完工时间定______年______月______日完工（时间一个月）。

　　五、付款方式：本合同签订之时四方预付30%现金给乙方备料，进场等费用，在施工过程中四方按乙方所做路进度付50%现金，工程完工后结算时，验收后一个月内付清20%工程款。

　　六、甲方负责处理现场路面一切障碍物，保证乙方顺利施工。

　　七、甲方负责水、电到工地，乙方负责水、电费。

　　八、违约责任：甲方如有违约造成乙方停工，就施工的有关规定处理，乙方如不按时完工，按施工有关规定处理。

　　九、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方必须在三天内派人验收，超出三天后不验收就等于该工程合格。

　　十、本合同一式五份，本合同经甲乙双方代表签名，任何一方都不得反悔，否则违者要负一切法律责任。

　　甲方：____________乙方：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　______年______月______日

※ 本站内容无隐藏免费浏览，付费只提供可见文章复制和下载，请须知！※