自建房包工包料施工合同

2023-11-09 11:24:21 来源 : gzmt998.com 投稿人 : admin

下面是工作范文吧小编收集整理的自建房包工包料施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读!

自建房包工包料施工合同

2022自建房包工包料施工合同

  随着法律观念的深入人心,能够利用到合同的场合越来越多,它可以保护民事法律关系。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家整理的2022自建房包工包料施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

2022自建房包工包料施工合同1

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,经甲、乙双方协商同意,达成协议如下:

  一、工程范围

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包方式:

  二、工期要求:

  1、自__年__月__日,从开工之日,楼房具备作业面后开工__个月交工。

  2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

  3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期拖延一切直接或间接的后果自负。(注:施工中阴、雨天工期可顺延,5℃以下温度禁止施工,工期可顺延。)

  三、施工质量要求:

  四、工程验收:

  此工程经甲方验收合格即视为合格。

  五、合同价款与支付方式:

  合同单价:__/㎡,施工面积约__㎡。合同总价款:工程款待工程竣工甲方验收后一次性给付总额工程款。

  六、其他约定:由于任何一方的原因导致施工不能进行或不能顺利进行,人为不可抗力除外,责任一方应赔偿对方相应损失。

  七、争议的处理:执行本合同中发生的问题,双方可协商解决,协商不成可诉讼至工程所在地法院。

  八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等法律签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

2022自建房包工包料施工合同2

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方就位于__的一处农村房屋的买卖事项,根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定,经充分、平等协商,自愿达成如下一致协议;

  一、本合同双方当事人均为__市__街道__村__组团体成员。

  二、房屋情景:

  本合同项下的房屋位于__市__街道__,相邻为__,建筑面积__,北屋__,东屋__,西屋__,南屋__,院落面积为__,房屋登记在__名下或宅地基使用权证登记在__名下。

  三、该交易房屋由甲方全额出资建造,使用的.土地为__村__组团体土地,并征得其他村民和村团体同意,能够长期占有、使用。

  四、在房屋交付给乙方前,甲方保证:

  1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利,或已征得其他权利享有人的同意,拥有处分该房屋的权利;

  2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;

  3、如甲方违反本保证,须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。

  五、本合同项下的房屋交易价格为人民币__万元,该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。

  六、房款支付:

  自该合同双方签字之日起__日,乙方一次性付清全部款项,并将该款项汇入甲方账号为__的账户;如未按期交付房款,乙方需每一天额外向甲方支付房款总额的违约金,如乙方在合同签订之日起__天仍未付清房款,甲方不经乙方同意,能够解除本合同并享有追究乙方违约职责的权利。

  七、房屋交付:

  乙方根据第六条将全部房款汇入甲方供给的账号之日起__日内,甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,须向乙方每一天支付__元的违约金,直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内,仍未交付房屋,乙方不经甲方同意,能够解除本合同并追究甲方的违约职责,因乙方未付清房款的原因除外。

  八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后__日,甲方应当根据乙方的需要,积极配合乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方拒绝或无故拖延,不予以配合,甲方须向乙方每日支付__元违约金,直至协助乙方办理完房产过户为止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的原因造成无法办理过户的,与甲方无关。

  九、该房屋交付给乙方后,该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的所有权益归乙方所有,包括但不仅仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方,如甲方无故拖延或拒绝给付乙方,除全部给付补偿款外,须向乙方支付__元的违约金。

  十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜与甲方无关,甲方不得以任何理由妨碍或侵犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因侵犯乙方的权利,造成乙方无法继续占有、使用或处分房屋的,甲方除返还本合同全部购房款外,须按照发生妨碍乙方占有、使用或侵犯乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。

  十一、在本合同签订之日起,甲方未经乙方同意,不得将该房屋出卖给任何第三方:如甲方违反本约定,擅自处分房屋,甲方须返还全部购房款并支付全部购房款100%的违约金。

  十二、其他事项:

  1、如果双方就本合同事项发生争议,双方无法协商解决时应当首先请求本村村委会、所在街道办事处协调解决。

  2、双方应当请至少两名本村团体成员作为本次交易的见证人,并在本合同上签字摁手印。

  3、本合同正本一式六份,双方各持三份;自双方签字摁手印之日起生效,并持续有效。

  甲__方(签字捺印):__身份证号:

  乙方(签字捺印):

  身份证号:

  见证人(签字捺印):

  身份证号:

  见证人(签字捺印):

  身份证号:

  附:

  见证人声明

  见证人声明如下:

  1、见证人与甲乙双方同为__团体组织成员;

  2、见证人与甲方或乙方任何一方就本房屋买卖不存在任何利益纠纷;

  3、本合同经我们见证,双方自愿、平等协商,不存在胁迫、暴力强迫等违法情景,合同是双方当事人的真实意思表示;

  4、本合同在20__年__月__日在__家中签订,现场参与人员有甲方、乙方和见证人总计四人,双方签字盖章后本合同生效。

  见证人(签字捺印):

  甲方(签字捺印):

  乙方(签字捺印):

  20__年__月__日

2022自建房包工包料施工合同3

  甲方(卖方):

  乙方(买方):

  甲乙双方本着公平、公正的原则,经甲乙双方友好协商,自愿达成以下协议:

  一、甲方该项集资房位于广元市利州区东坝办事处雪峰村四组。此房坐北向南,一幢共五层,设计为一梯一户一套住房。甲方负责办理村民自建房屋的修建手续,甲方保证修建房屋的质量安全可靠,贴合国家标准,在建房中因资金不足,甲乙双方协商后,由甲方承建,乙方集资__元,房屋建成后,甲方将该房屋四楼住房一套(四室两厅两卫一厨),建筑面积为了130平方米(包括楼梯公摊面积)分给乙方。为明确双方的职责、权益,双方经协商后,达成如下协议。

  二、甲方交付给乙方为清水房,甲方应在乙方入住前保证水、电、有线电视畅通,若安装天燃气时,甲方应协助乙方办理安装天燃气。入户费用由乙方承担。

  三、集资及付款方式:

  (一)甲、乙双方协商决定该房屋三至五层楼修建资金为了15万元整(人民币大写:壹拾伍万整)。

  (二)付款方式:

  1、第一次付款:协议签订后,乙方向甲方支付建房集资款100000元(人民币大写:壹拾万元整)。

  2、余款50000元(人民币大写:伍万元整)。待集资房修建竣工验收合格后,甲方交付乙方房屋钥匙时,乙方支付余款给甲方。

  3、如甲方不能按时向乙方房,甲方将负违约职责,并向乙方支付房屋总价款30%的违约金。

  四、房屋保修职责

  (一)乙方住宅房屋的建筑质量由甲方终生负责维修,所造成的乙方财物损坏时,由甲方全权负责。

  (二)五年内如出现水电有线电视或天燃气等凡属于线路安装问题由甲方负责安装与维修,并承担全部的维修费用(非正常使用除外)。若因不可抗拒的因素所造成的经济损失,甲方不承担职责,但必须协助乙方维修,在使用中所发生的费用及日常维修由乙方承担。

  五、违约职责

  本协议生效后,由甲方引起的该房屋产权纠纷或债权、债务纠纷,概由甲方负责受理并承担一切民事诉讼职责及其费用,所以给乙方造成的经济损失,由甲方负责全额赔偿。甲方或乙方行为集资违反本协议,由违约方支付违约金给对方,违约金按集资房屋款总额的20%计算。

  六、本协议在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商解决,协商不成,可选择下列方式解决:

  (一)向广元市仲裁委员会申请仲裁;

  (二)仲裁不服,可向房产所属地的法院起诉。

  七、其他约定

  (一)广元市利州区东坝办事处雪峰村一组,甲方的(__)楼住房,因乙方集资修建应拥有产权,享有永久性居住权,房屋抵押,可买卖,可转让。甲方有职责为乙方协助办理相关手续,费用由乙方承担。

  (二)今后电、气设施更新,由甲乙双方按占楼层比例承担费用。

  (三)若甲方建房地有政策性变动(如拆迁等),或不可抗拒的灾害造成房屋变迁或损坏,乙方应享有与甲方同等的补偿条件或赔偿条件(包括房屋款和此房划拨土地的分摊使用面积)。

  (四)双方必须保证对方有干净安全的生活环境,不得制造噪音、烟雾等有损坏生存环境的事,且共同维护安全,预防火灾,甲乙双方应保证上下楼梯畅通,夜间路灯明亮。

  (五)甲方应保证乙方人车畅通,附属工程由甲方负责除资修建(围墙路、绿化)。院内面积甲乙双方享有同等使用权,系无偿使用。但乙方不得干涉甲方规划管理。

  (六)房屋产权证如国家政策能够办理,甲方必须协助乙方办理相关产权手续,费用甲乙双方各自承担。

  八、交房时光:甲乙双方协商为90天(20__年__月__日至20__年__月__日)。不可抗拒因素造成停工,交房时光顺延;如因人为原因,甲方违约,将向乙方支付违约金,违约金按集资房屋款总额的20%计算。

  九、以上协议资料是甲乙双方共同商榷,一经双方签字盖手印后即产生法律效力。

  十、本协议未尽事宜,由甲乙双方另行议定。

  十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签字):__

  乙方(签字):

  身份证号码:__

  身份证号码:

  20__年__月__日

  __20__年__月__日

※ 本站内容无隐藏免费浏览,付费只提供可见文章复制和下载,请须知!※

相关文章