施工改造合同

2023-11-08 13:36:58 来源 : gzmt998.com 投稿人 : admin

下面是工作范文吧小编收集整理的施工改造合同,仅供参考,欢迎大家阅读!

施工改造合同

施工改造合同14篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的用途越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的施工改造合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

  施工改造合同 篇1

  户主(甲方): 身份证号:

  承建方(乙方): 资质证书(或专业证书)号:

  乙方法定代表人: 身份证号:

  根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲方委托乙方承建____省大中型水库危房改造民房,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  一、建筑项目 县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 ㎡。

  二、工程概况:结构,层数:

  工程形式:包工包料。

  三、承建方式:甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

  四、甲方职责

  1.甲方根据家庭人数,从《____省农村危房改造农户住宅建筑方案图集》中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积,按每13㎡增加选择相应的住宅方案,增加的费用甲方自理。

  2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。

  3.甲方必须维护设计文件,不得擅自修改,未经同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

  4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决,过后乙方不再处理,增加费用部分由甲方自行负担。

  5.在施工之中,由甲方造成的问题由甲方负担,由乙方造成的问题由乙方负担,乙方有权拒绝甲方无理的施工方法,如有坚持造成的后果,由甲方负责。

  五、乙方职责

  1.乙方必须按甲方指定的.施工图纸施工,确保质量,服从甲方监督,施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明,有权令其返工。

  2.乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等,费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。

  3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题,应由设计部门负责出具设计变更的意见书,不得善自变动。

  六、____县大中型水库移民危房改造办公室____镇政府职责:负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户,并将工程款根据本合同按时拨付给乙方。

  七、县(市)建设工程质量安全监督站职责:负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。

  八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责:负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  九、建房工期

  建房工期为 天,该工程由签订 合同生效 后____日之内动工。

  十、承建工程价格及拨款方式

  由____县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%,封顶拔付50%,竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款),工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元平方米)整。共计:(大写) 元(小写)。

  十一、施工安全要求及质量问题责任

  安全施工:甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。

  工程质量:应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后____日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续逾期未办理验收,甲方又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  十二、工期延误

  乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方书面确认,工期可相应顺延:

  (一)自然灾害等不可抗力。

  (二)设计变更和工程量增加。

  (三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行。

  (四)乙方以书面形式提出申请,但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。

  (五)甲方同意给予顺延的其它情况。

  十三、付款方式

  本工程竣工验收后,20个工作日内,由____县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。

  本合同自各方签字后生效,生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份,甲乙双方各持壹份,并送____县____县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、____县质监站、____县设计室各壹份。

  十四、合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  年 月 日

  年 月 日

  施工改造合同 篇2

  甲方: 身份证号码:

  乙方: 身份证号码:

  本着公平、公正、公开的原则,经甲方双方商定,由乙方给甲方承建危房改造工程,此工程双方达成协议:

  一、工程面积及地点:工程地点: ,户主(甲方): 。工程面积: 米X 米,共 平方米,

  二、工程内容:新建,外墙37公分, 当地黑沙砌成,南北两面抹水泥沙灰,里面抹水泥沙灰,室内砌筑烟筒1个(不包括:棚、地面、间墙、炕、锅台、电路等),前面塑钢窗1个,铁制单扇门一个(四周无散水波),上下圈梁(20xx),4根钢筋直径10,房顶为红色彩钢复合板,房顶结构为 ,苯板厚度为7.5公分,上板厚度为0.35,底板厚度为0.18。铁20制46檩条8根(刷灰色底漆),55角钢架1个(刷灰色底漆)。

  三、承包方式及造价:承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。

  工程造价:共 元(¥: 元)。(由于运距较长,增加 元,加大、加宽的具体标准为30平方米20000元的平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。)

  付款方式:验收合格后,乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆,剩余的.(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付 元(¥: )。

  四、责任与义务

  五、甲方责任与义务:甲方为乙方提供宿舍,为乙方水、电、路三通,为乙方提供地面平整,负责拉黑沙子和白沙子,工程款按期按时发放,因工程款不到位而误工期甲方负全部责任,甲方有权监督乙方工程质量。

  乙方责任与义务:首先乙方保证工程质量合格,不偷工减料,乙方接受甲方监督,如出现质量问题及时告知乙方,按图、按质、按期施工,保障工程顺利进行。

  六、金牛卡交给嘎查负责人。

  七、工程质量及期限:乙方 年 月 日前完成施工。工程质量按照旗危房改造实施方案的要求,有关上级部门验收合格为准。

  八、此协议书一式两份,甲乙双方各一份,签字日期起生效

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  施工改造合同 篇3

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、〈中华人民共和国建筑法〉及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地址:

  工程内容:详见施工图纸及工程量清单

  资金来源:业主自筹

  二、工程承包范围

  承包范围: 全部工程内容

  三、合同工期

  开工日期: 20xx年10月8日竣工日期: 20xx年11月15日 合同工期总日历天数39 日历天

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、合同价款

  经双方协商,本合同计价方式采用:20xx计价规范,20xx清单定额,未计价材料部分由甲方认质认价。合同总价 438249.00 元,大写:人民币 肆拾叁万捌千贰佰肆拾玖元整 。 结算价以甲方审计决算为准

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款

  4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸

  6、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、工程款(进度款)支付

  工程竣工验收合格后付至合同价款的70%,待工程竣工验收并决算审计后付至审计决算价的'95%,剩余5%作为工程质保金,本工程缺陷责任期为12个月,质保金待缺陷责任期满后15日内无息退还。

  八、竣工结算

  乙方应当于竣工验收合格后30日之内上报工程送审资料(一正两副,共三份),逾期未上报者每逾期30天按最终审计价的1%扣除工程款。

  乙方应实事求是编制工程结算资料,乙方上报甲方的竣工结算须经审计且审减率不得超过5%。工程竣工结算审减率及审核费用的计算办法按照川价发[20xx]141号文规定执行。所产生费用由乙方承担。

  乙方对工程总造价进行控制,乙方上报甲方的竣工结算不得超过合同价款的10%。如有新增工程量(项)需将全部情况报甲方认可后,方可实施。

  九、本协议书中有关部门词语含义与本合同〈通用条款〉中分别赋予它们的定义相同。 十、乙方不得向他人转让中选项目。

  十一、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十二、合同生效

  合同订立时间: 20*8年 9 月 30 日 合同订立地点:

  本合同双方约定 经甲方、乙方签字、盖章 后生效。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章) 法定代表人:

  施工改造合同 篇4

  发包方: (简称甲方)

  承包方: (简称乙方)

  甲乙双方为承建危房改造项目,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,结合工程具体情况,双方达成以下协议:

  第一条、工程概况及承包内容

  1.1工程名称:危房改造工程

  1.2工程地址:正安县粮食车队门口上面周碧芬的老房后面处。

  1.3承包内容:砌砖原定后壁已原有石坎子代墙,现因情况改变需另加一壁墙身,浇板、粉湖、包括所需用的材料及做工,下从地面起,上为浇板止,两个门窗,门为钢模门、 (无基础工程,不包括钢化、水电安装等二次装修)。

  1.4质量等级:合格

  1.5承包方式:包工、包料

  1.7合同价款:原定后壁已原有石坎子代墙,仪定价格为贰万柒仟贰佰元,现因情况改变,后壁另加一壁12墙身。 (场地现有旧砖不够的砖以及灰砂、水泥、工资)共加价捌佰元。以上承包内容现总价共、贰万捌仟元整小写:28000元

  第二条、甲方义务

  2.1负责施工过程协调工作,保证水电供应。

  2.2如果有关部门阻止修建不成功时,甲方承担所用去的材料和工资。

  第三条、乙方义务

  3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。

  3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。

  3.4做到文明施工,保持施工现场清洁。

  第四条、工程款付款和结算办法

  4.1签合同之后甲方预付材料款贰万元,主体浇板完工支付肆仟元,粉湖及门窗安装完后十个工作日内,付清全款

  4.3本合同所约定的专用条款和通用条款,均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本,并赋予他们相同的'含义和词义。

  4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担保修责任。

  第五条、安全施工

  5.1乙方应对施工过程中的安全负责,应全面关照施工现场成员的安全,以免发生人身安全事故。

  第六条、合同的终止:工程变更后上次合同无效,本合同签字之日起产生法律效力,工程竣工完成,付清款项后终止。

  第七条、纠纷解决方法:

  任何一方违约应赔偿对方经济损失,本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:

  7.1向正安县人事劳动仲裁机关申请仲裁。

  7.2向县人民法院起诉。

  本合同一式二份,甲乙双方各一份。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年 月 日 年 月 日

  施工改造合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  一、工程项目:旧房改造,将原有旧房拆除,按照甲方所提供图纸进行施工。

  二、施工地点:_________。

  三、工程内容及施工范围,经过双方协商以达成一致,签订以下合同。

  3.1、乙方在拆除完毕后,旧料属于甲方所有,旧房拆除后的建筑垃圾由乙方清理。

  3.2、甲方只负责材料的采购,乙方负责施工工具,施工中所需要的模板,脚手架。

  3.3、门窗采用五洋塑钢材料,洞口超过1.5米必须做过梁。

  3.4、甲方负责提供水暖电材料,乙方负责安装。二层所有的房间地面贴瓷砖,卫生间、厨房墙面贴瓷砖,一楼和三楼的.卫生间、厨房贴至1.5米处。

  3.5、在施工过程中,乙方负责所有外墙面抹平,粉刷内墙面负责抹平,一楼和三楼地面用水泥抹平。东山墙和西边路面、院内用水泥抹平。

  3.6、原地基有空虚的地方,乙方必须在打地梁时挖到实处,以保证房屋的承载力。

  3.7、房屋的所有防水都由乙方负责材料和施工。

  3.8、三层屋顶用小瓦或片瓦,甲方负责任何一层预制板,其余各层都由乙方负责。

  3.9、经双方协商每平米造价_________元,阳台按一半计价,地面的所有垃圾由乙方负责清理,拆除后所有建筑材料归乙方。

  3.10、建筑施工中安全第一,一切任何事故由乙方承担,甲方不承担任何责任,乙方必须按甲方图纸施工。甲方负责水电。

  四、付款方式:一层上板后,付乙方叁万元;二层上板后,付乙方叁万元;三层屋顶用小瓦或片瓦施工结束后,付乙方肆万元;室内墙面抹灰、水暖电安装完毕后,付乙方两万元;室内瓷砖、门窗安装完毕后,付乙方两万元;施工全部结束后除扣除总价的5%保质金外,其余的工程款全部付清。

  五、从签订合同之日起,乙方必须在三个月内完工,否则扣除2%的违约金。

  六、本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  施工改造合同 篇6

  甲方: (简称甲方)

  乙方: (简称乙方)

  甲乙双方为承建房改造项目,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,结合工程具体情况,双方达成以下协议:

  第一条、工程概况

  1.1工程名称:危房改造项目

  1.2工程地址:区域内个行政自然村

  1.3工程内容:门窗、外粉涂料、屋内地面、房顶

  1.4质量等级:合格

  1.5承包方式:包工、包料

  1.6工期:90天

  1.7小写:

  第二条:甲方义务

  2.1对施工过程中的质量进行监督、指导。

  2.2负责施工过程协调工作,保证水电供应。

  3.1严格按照国家建筑施工规范进行施工。

  3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的.人身安全。

  3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。

  3.4做到文明施工,保持施工现场清洁。

  第三条、工程款付款和结算办法

  4.1工地开始施工,门窗提前定做,预付合同总价款30%;工程达到70%时,支付合同总价款30%;工程达到95%时,支付合同总价款25%;工程全部竣工、验收合格后,支付合同总价款10%;余5%一年后无质量问题,七个工作日内全部退还。

  4.2工程在施工过程中,发生工程量增加和变化,需经甲方代表和用户签字确认。本工程结算依据执行《甘肃省建筑工程工程量清单综合单价》20xx年定额及相关配套的文件和《xx县建设工程造价信息》(近期)文件依实决算。

  4.3本合同所约定的专用条款和通用条款,均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本,并赋予他们相同的含义和词义。

  4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担保修责任。

  5.1乙方应对施工过程中的安全负责,应全面关照施工现场家庭成员的安全,保持其管辖范围内的施工现场和尚未完工的工程处于有条不紊的状态,以免发生人身安全事故。乙方工伤事故及一切费用由乙方承担。

  5.2在施工过程中乙方应采取有效、合理措施,保护好家庭财产、避免环境污染。

  5.3每户必须在不影响主体结构、建筑设计规范的前提下进行改造。

  本合同一式六份,甲方四分,乙方两份。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年 月 日 年 月 日

  施工改造合同 篇7

  一、合同双方;

  甲方:***特殊教育学校

  乙方:***

  二、合同内容;

  施工项目:特殊教育学校校园改造等工程

  施工地点:学校校园南北教学楼

  施工项目:以实际施工数量及种类为准

  工程总造价:伍万陆仟元(56000元)

  改造内容:北楼后新建彩钢车棚(单层)、北楼走廊外防护网、木门更换铁门、北南楼原走廊栏杆增高、卫生间铝合金封闭及其它约定杂活等。

  开工日期:开工时间*年为8月1日,8月20日前完工。

  三、施工进度及要求

  1、甲方根据施工进度要求提前通知乙方,乙方必须在工期时间内完成所有施工并经验收后交付。

  2、工程款支付与结算:工程结算款以实际施工工程量计算。

  3、施工效果按照甲方要求的施工方案为准。

  4、保证*年8月20日前完工并交付使用。

  5、付款办法:工程实行乙方垫付款办法,待所有工程完工并由甲方验收合格后一次性付清。

  四、承包方式

  包工、包料,供货、施工、维护等一体化工程。乙方已对本工程必须发生的和可能发生的费用应全部考虑在内,实行一次性包干。

  五、工程验收

  1、工程完工前,乙方应提前1—2天时通知甲方及时组织验收;。

  2、甲方接到乙方通知后,应及时组织人员进行工程质量验收评定。

  六、保修服务

  1、乙方承诺全部工程完毕经甲方验收合格之日起保修半年。

  2、保修期内,乙方实行免费维修,不收取任何费用。

  七、双方责任

  1、甲方责任:

  (1)保证施工用水、用电,并确保道路通畅。

  (2)负责提供施工场地,作为乙方施工。

  2、乙方责任

  (1)按约定要求,保质保量按时完成本合同工程项目。

  (2)乙方负责材料的运输,对不符合设计和规范要求的产品,甲方有权拒绝验收,重新采购符合要求的产品,并承担由此产生的.费用。

  八、违约责任

  1、甲乙双方严格遵守执行合同内容,不得单方修改;

  2、未尽事宜,双方本着实事求是的原则做好协商解决。本协议一式两份,经双方签字后生效,结算全部工程款并保修期满后自动终止合同。

  甲方(签章): 乙方(签字)

  负责人(签字): 联系电话:

  联系电话:

  施工改造合同 篇8

  简称甲方:

  简称乙方:

  经甲、乙方双方协调决定,甲方现有房屋扩建与装修项目,以包工包料的方式承包给乙方,具体事项如下:

  一、 工程地点:

  二、 承包内容:房屋改扩建,装修主题房屋、内用包含(室内顶棚、室内乳胶漆、木地板、灯具、瓷砖、换铝合金窗户、外瓷砖、门窗转、房屋防水),精装修、详见清单表。

  三、 工程规模:扩建房屋面积为250平方米。装修面积为原油面积190加扩建面积,共计:440平米。以实际收方为准。

  四、 工程总造价:房屋扩建与装修每平方米为3200元,共计:1408000元人民币(壹佰肆拾万零捌仟元整人民币)。

  五、 工程质量:乙方必须按照甲方要求保质保量完成此工程。

  六、 工程日期: 开工时间为:

  七、 工程安全:工地上所有安全事故由乙方自行负责。

  八、 付款方式:房屋建筑开工预付款为42万元人民币(肆拾贰万元人民币整)工程完成后,经甲方验收合格后,15日内甲方一次性向乙方付清所有款项。

  九、 此合同未尽事宜,双方协商解决。

  十、 此合同一式两份,双方各持一份,自签字之日起,具有同等法律效益。

  甲方(签字按手印):

  乙方(签字盖章):

  账号:

  20 年 月 日

  施工改造合同 篇9

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  一、工程项目:_________________旧房改造,将原有旧房拆除,按照甲方所提供图纸进行施工。

  二、施工地点:_________________

  三、工程内容及施工范围,经过双方协商以达成一致,签订以下合同

  3.1、乙方在拆除完毕后,旧料属于甲方所有,旧房拆除后的建筑垃圾由乙方清理。

  3.2、甲方只负责材料的采购,乙方负责施工工具,施工中所需要的模板,脚手架。

  3.3、门窗采用________________塑钢材料,洞口超过________________米必须做过梁。

  3.4、甲方负责提供水暖电材料,乙方负责安装。二层所有的房间地面贴瓷砖,卫生间、厨房墙面贴瓷砖,一楼和三楼的卫生间、厨房贴至________________米处。

  3.5、在施工过程中,乙方负责所有外墙面抹平,粉刷内墙面负责抹平,一楼和三楼地面用水泥抹平。东山墙和西边路面、院内用水泥抹平。

  3.6、原地基有空虚的地方,乙方必须在打地梁时挖到实处,以保证房屋的.承载力。

  3.7、房屋的所有防水都由乙方负责材料和施工。

  3.8、三层屋顶用小瓦或片瓦,甲方负责任何一层预制板,其余各层都由乙方负责。

  3.9、经双方协商每平米造价________________元,阳台按一半计价,地面的所有垃圾由乙方负责清理,拆除后所有建筑材料归乙方。

  3.10、建筑施工中安全第一,一切任何事故由乙方承担,甲方不承担任何责任,乙方必须按甲方图纸施工。甲方负责水电。

  四、付款方式:_________________一层上板后,付乙方________________万元;二层上板后,付乙方________________万元;三层屋顶用小瓦或片瓦施工结束后,付乙方________________万元;室内墙面抹灰、水暖电安装完毕后,付乙方________________万元;室内瓷砖、门窗安装完毕后,付乙方________________万元;施工全部结束后除扣除总价的________________%保质金外,其余的工程款全部付清。

  五、从签订合同之日起,乙方必须在三个月内完工,否则扣除________________%的违约金。

  六、本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

  法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________

  年__________月__________日_____________年__________月__________日

  施工改造合同 篇10

  甲方:

  乙方:

  本工程项目由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利实施,保质保量,安全文明按期完工,双方达成如下条款,望共同信守。

  一、工程项目名称

  大门改造工程。

  二、工程施工工期

  自 年 月 日至 年 月 日,工期为 天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。

  三、承包方式

  由乙方以包工包料的形式以总价进行承包。改造大门预算总资金为 万元。(金额大写):

  四、工程质量

  严格按照甲方要求及建筑工程铝合金门窗结构质量验收标准进行验收。

  五、工程付款方式

  该工程完工后,由 组织专人进行验收。验收合格后,甲方付给乙方工程款按工程总价的 %,其余工程款完工满一年后付清。

  六、施工方法和维护

  1、施工时,乙方必须按照甲方要求拆除大门需要改造的部分,但不能破坏其它整体设施。

  2、乙方必须严格按照图纸施工,按照甲方的.要求进行改造,采用先进的工艺进行施工。

  3、保修期为 壹 年,在保修期内如出现任何质量问题,由乙方负责维修,直至甲方满意。

  4、所用材料必须符合国标要求,严禁使用劣质产品,所采用材料的名称、规格、型号必须经甲方认可

  七、安全文明施工

  1、乙方在施工时,严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求进行施工。

  2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料。

  3、乙方在施工期间,严格采取安全施工保护措施,如措施不当,造成施工人员及有关人员的人身伤害伤亡、由乙方承担全部责任,并赔偿经济损失,与甲方无关。

  4、乙方在施工期间,必须服从甲方的安排,保证甲方正常的工作秩序,必须保证甲方办公用品和公共财产的安全,若造成财产损失的,由乙方赔偿全部经济损失。

  5、乙方在施工完工后,负责施工现场的垃圾清除,保持施工场地的清洁卫生。

  八、双方责任

  甲方:

  1、提供相应施工设施(水、电)和工程项目具体施工规范标准及要求。

  2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

  乙方:

  1、严格按照国家颁布的建筑工程施工验收规范和质量检验标准,把好工程质量关。

  2、如出现工程质量问题,造成重新返工,工期延误等损失,由乙方承担。

  3、如乙方人为的工期延误,每拖延一日,按工程总造价的5%进行罚款,并承担相应的违约金。

  九、未涉及条款,由甲乙双方协商解决。

  十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方负责人签字盖章之日起生效。

  甲方:__________ 乙方:____________

  代表人:__________ 代表人:__________

  _____年____月___日 _____年____月___日

  施工改造合同 篇11

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

  一、 工程内容及承包方式

  1、工程内容:

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

  4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

  二、工程价款的支付方式

  5、工程价款的支付方式:

  5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

  5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

  5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

  5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

  三、工程管理

  6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

  7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

  8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

  9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

  10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的',每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

  11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

  12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

  四、设备、材料供应与清理

  13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

  14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

  15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

  五、违约责任

  16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

  17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

  18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

  19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

  六、争议及其它

  20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

  21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

  22、未尽事宜,双方另行协商。

  23、附则:

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  施工改造合同 篇12

  简称甲方

  简称乙方

  一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为18.6万元。

  二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的.配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。

  三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。

  四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)

  五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。

  六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。

  七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  施工改造合同 篇13

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:

  身份证号码: (以下简称乙方)

  一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工,在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成,例如(钢筋的制作与加工等)。

  二、施工技术方面甲方派专门的施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。

  三、工程计价方式:工程价款按03定额结算(因为定额人工与现实人工费差别太大,所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算)。

  四、付款方式:按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。

  五、安全方面:各方的施工人员各自承担安全责任,危险的施工作业,乙方负责人一定要亲自在场,发现问题及时解决。房屋拆除施工项目,要求乙方给拆除的施工人员购一份保险,用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底,防偷盗的`交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序,严格按文明施工的要求去施工。

  六、工作联系:由于甲方离施工现场较远,对本区块的环境条件、当地的习惯等沟通较为不便,所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担,甲方将付给乙方每月3000元的报酬。

  本协议一式两份,双方各执一份,自双方代表签字后生效,未尽事宜双方另行协商解决。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  日期:

  施工改造合同 篇14

  甲方:_________________(以下简称甲方)

  乙方:_________________(以下简称乙方)

  甲方将本公司鱼塘改造工程承包给乙方施工。经双方协商签订以下鱼塘改造施工合同条款,以资共同信守。

  一、施工时间:_______________

  二、施工内容:_________________

  1、把7亩以上的鱼塘在中间筑挡水基,基面约1米-1.5米,需要筑挡水基的.鱼塘约有38个,共计面积亩。其中有部分塘是三角形的需分成三个,用于放养鱼苗。

  2、对部分鱼塘进行清淤(改塘底),所清出的淤泥用于塘基的加固和护坡,其中需要清淤的鱼塘约有31个,共计面积______亩。

  三、工程款计算和支付方式:

  1、工程款按台班计算,一台班8小时,由当班司机和甲方现场代表在当天停机后共同签单确认(台班价钱由甲乙双方根据施工机械共同商定)。

  2、乙方施工完毕后,经甲方验收合格,甲方需在七天内统计并支付全部工程款。

  四、违约

  1、甲方如不能在验收合格后七天内付清乙方工程款,须赔偿违约金100000(拾万元)及该工程款所产生的利息(利息按银行同期利率计算)

  2、如乙方不能在合同约定限期内完成该工程,须赔偿甲方违约金________年_______万元及由此给甲方造成的损失,并不得收取该合同定义之工程款。

  五、该合同一式二份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份。

  甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________

  年_____年_____月____日年_____年_____月____日

※ 本站内容无隐藏免费浏览,付费只提供可见文章复制和下载,请须知!※

相关文章