电线线路改造施工合同

下面是工作范文吧小编收集整理的电线线路改造施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读！

电线线路改造施工合同范本（精选6篇）

　　随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的电线线路改造施工合同范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。

　　一、工程概况及承包方式：

　　1、工程名称：米脂县劳动服务科低压线路工程

　　2、工程地点：米脂县劳动服务科

　　3、工程内容：施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、验收。

　　4、承包范围：包工包料：工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）、本工程施工范围内一切技术资料、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。

　　二、工程期限及质量

　　工程期限：合同签订后即开工；

　　工程质量：工程质量合格，保证用电正常。

　　三、甲方责任及权利：

　　1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

　　四、乙方责任：

　　1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责；

　　3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；

　　4、结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；

　　五、合同价款与付款方式：

　　1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘（￥33458.3380元）；

　　2、付款方式：合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次性付清所有工程款。

　　六、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

　　时间：______年____月____日时间：______年____月____日

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。

　　一、项目概况

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程

　　3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。

　　4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。

　　二、合同总价及付款方式：

　　1、本合同闭口总价为人民币：____元，大写：____元整。

　　2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。

　　3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。

　　4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。

　　三、工程质量标准和保修期

　　1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。

　　2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。

　　四、甲方权利义务

　　1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；

　　2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；

　　3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。

　　4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。

　　5、办理乙方工程结算。

　　6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。

　　五、乙方权利义务

　　1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。

　　2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。

　　3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。

　　4、接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用；

　　5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿；

　　6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。

　　7、乙方委派xxxxx为本工程负责人。

　　六、质保期服务

　　质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。

　　七、工期

　　本工程开工日期以甲方书面通知为准。

　　本工程总工期为30天。

　　由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。

　　八、违约责任

　　1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。

　　2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。

　　3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。

　　4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。

　　5、甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金，

　　6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。

　　7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。

　　九、争议的解决

　　因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。

　　十、附件

　　1、泛光照明布置图

　　2、报价单

　　3、效果图

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

　　签约地点：

　　签约日期：______年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方用电需要，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

　　一、协议内容：

　　1、临时安装1台XXX变压器。

　　备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。

　　二、工期：

　　日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。

　　三、质量标准：

　　乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。

　　四、安全要求：

　　在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。

　　五、质保：

　　乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。

　　六、甲方的权利和义务：

　　1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。

　　2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。

　　3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。

　　4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。

　　七、乙方的权利和义务：

　　1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。

　　2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。

　　3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。

　　4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。

　　5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。

　　6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。

　　八、工程费用及付款方式：

　　1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥XXXX.00元)

　　2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。

　　3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。

　　九、其他：

　　1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。

　　2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。

　　3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份

　　甲方：乙方：

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表(负责)人：法定代表(负责)人：

　　联系方式：联系方式：

　　签订地点：签订时间：

　　发包方：_________________(以下简称甲方)

　　承包方：_________________(以下简称乙方)

　　甲方将电力线路改造工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程地点市区路

　　二、工程性质包工包料。

　　三、工程造价

　　四、施工期限自本合同签订之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。

　　五、付款方式工程完工经验收合格后，甲方于乙方提供税票后一次性付清工程款。

　　六、工程内容：将原16平方线改装成50平方线。

　　七、双方的权利和义务

　　1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。

　　2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。

　　3.乙方施工人员必须持有合格上岗证,施工过程中,施工人员必须穿戴绝缘劳保用品(如劳保鞋、手套等)，如有高空作业，必须佩带安全带、安全帽。

　　4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。

　　5.乙方提供施工所用的电线、电缆材料指定为广东电缆厂产品。

　　八.违约责任

　　1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外)，每延长一天罚款元。

　　2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。

　　3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。

　　九.其它

　　1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。

　　甲方(签章)：_________________

　　负责人签名：_________________

　　_______年____月______日

　　乙方(签章)：_________________

　　负责人签名：_________________

　　____年______月_____日

　　甲方：_______

　　地址：_______

　　联系人：_______

　　联系电话：_______

　　乙方：_______公司

　　地址：_______

　　联系人：_______

　　联系电话：_______

　　丙方：_______

　　地址：_______

　　联系人：_______

　　联系电话：_______

　　传真：_______

　　开户银行：_______

　　帐号：_______

　　廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。

　　一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。

　　二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。

　　三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；

　　2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；

　　3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便；

　　4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作；

　　2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；

　　3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。

　　六、丙方的权利和义务

　　1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工；

　　2、丙方应根据甲方提供的`廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；

　　3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；

　　4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容

　　迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。

　　（详见设计文件）

　　八、工程费用及付款方式

　　1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。

　　电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书

　　2、付款方式

　　（1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元；

　　（2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。

　　九、施工期限

　　1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工；

　　2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。

　　（2）因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；

　　（3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。

　　十、争议解决方式

　　协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住所地人民法院提起诉讼

　　解决。

　　十一、其他事项

　　1、其他未尽事宜，另行协商；

　　2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。

　　3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处（盖章）法定代表人：

　　授权委托人：_______

　　时间：_______

　　乙方：_______公司（盖章）

　　负责人：_______

　　授权委托人：_______

　　时间：_______

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　签订地点：

　　签订时间：________年____月____日

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XX机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：XX机场迁建工程玉达线分支接处至XX新XX10线路安装工程

　　工程地点：阿XX地区____县境内

　　第二条：承包范围和内容

　　承包范围：新建XX民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，XX10供电线路玉达线分支接处至XX新XX航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照XXXX公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。

　　第三条承包方式

　　承包方式：本合同承包方式为包工包料。

　　第四条工期条款

　　1、本工程初定应在________年____月____日前工程完成。

　　2、乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。

　　3、若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。

　　4、因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。

　　第五条合同价格及结算方式

　　合同价款：本工程合同价款：为510000、00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。

　　第六条质量要求

　　1、乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

　　2、乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。

　　3、若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任；造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。

　　第七条工程师：

　　1、监理单位委派的工程师，姓名；范XX，职务：总监理工程师代表，甲方委托的职权：现场全面管理。

　　2、甲方单位委派的工程师，姓名：姬XX；职务；工程师；职权；工程全过程的管理与协调。

　　3、乙方项目经理，姓名；齐X；职务；项目经理。

　　第八条甲方责任：

　　1、乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底；

　　2、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。

　　第九条乙方职责：

　　1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报

　　2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。

　　3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。

　　4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。

　　5、负责施工人员安全、生产技术的培训。

　　6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。

　　7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。

　　8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。

　　第十条安全文明约定

　　1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度；

　　2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作；

　　3、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用；

　　5、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任；

　　6、由于乙方施工管理不善，造成任何

　　第三方的损害，由乙方承担一切责任。

　　第十一条工程设计变更

　　1、设计变更

　　⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；

　　⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　2、其他变更

　　合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

　　第十二条保修事项：

　　1、本工程保修期为________年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算；

　　2、保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围；

　　3、保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后24小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。

　　第十一条付款方式

　　1、甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%、工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为________年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。

　　2、支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。

　　第十三条附则

　　1、本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。

　　2、因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿XX人民提起诉讼。

　　3、合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。

　　4、甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购、

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

※ 本站内容无隐藏免费浏览，付费只提供可见文章复制和下载，请须知！※