承包施工合同

2023-10-29 13:42:31 来源 : gzmt998.com 投稿人 : admin

下面是工作范文吧小编收集整理的承包施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读!

承包施工合同

承包施工合同范本

  随着时间的推移,合同的'法律效力与日俱增,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编收集整理的承包施工合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  甲方:______________________________(以下简称甲方)

  乙方:______________________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑施工承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将__________________工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称:______________________________;地点:______________________________。

  二、承包方式:______________________________

  三、工程承包内容:______________________________

  四、合同价款:______________________________

  五、付款方式:______________________________

  六、总工期要求_________个工作日。

  七、甲方责任

  1。甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

  2。甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

  八、乙方责任

  1。乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  2。因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款__________________元。

  九、工程质量、安全及保修

  1。乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

  2。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

  3。工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

  十、争议及解决办法

  未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

  甲方:______________________________

  乙方:______________________________

  日期:_________年____月____日

※ 本站内容无隐藏免费浏览,付费只提供可见文章复制和下载,请须知!※

上一篇:承包施工合同 下一篇:深圳市劳动合同

相关文章