屋面防水施工合同

2023-10-03 10:28:23 来源 : gzmt998.com 投稿人 : admin

下面是工作范文吧小编收集整理的屋面防水施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读!

屋面防水施工合同

屋面防水施工合同15篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的屋面防水施工合同,希望能够帮助到大家。

屋面防水施工合同1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为确保工程质量和安全双方协商,特签订如下合同:

  一、工程概况

  1、工程地点:xxxxxx

  2、工程面积:约平方米

  3、工程内容:商铺楼顶屋面防水工程

  4、工程承包:包工、包料

  5、工程日期:开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  二、工程造价:

  1、单价:每平方米32元(大写:叁拾贰元)

  2、总价:约人民币 元)双方以实际施工面积进行结算。

  三、工程质量要求:

  1、乙方应严把施工质量关,严格按甲方要求、确保不漏水、不渗水。

  2、工艺要求:按甲方施工要求(见合同附件)

  四、甲乙双方责任

  1、甲方责任:负责按合同规定支付乙方的工程款;负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;甲方应免费向乙方提供施工用水、用电及堆放材料仓库,应按时交付施工场地,并主动协助乙方搞好安全保卫工作;工程竣工后,及时组织验收。

  2、乙方负责:严格按照合同规定的承包范围及变更签证施工:乙方对施工过程中的工程安全和人身安全全面负责;乙方积极主动接受甲方和监理公司的监督。

  五、安全要求:

  乙方必须做好施工措施,特别是临边施工的安全防护,注意防水、防滑、往下抛掷物品,积极配合土建工程施工。凡因乙方施工造成的自身及他人的人身伤害事故,均由乙方负担。

  六、工程结算

  1、工程总面积约为 平方米(按实际面积计算)。

  2、单价:每平方米 元(包括材料费和人工费和其施工费用)。

  3、付款方式:合同签订生效后乙方在所有材料全部到场后,叁天内甲方支付给乙方工程款人民币写:),完成栋后向乙方支付人民币元(大写:)昨为进度款,工程全部完工验收后一个星期内向乙方支付实际施工量总造价的xx%,余款xx%等总包工程验收竣工后付清,x%作为质保金在壹年后无质量问题付清(不计利息)。

  七、质量保修期为壹年,壹年内有渗漏,乙方免费及无条件维修。

  八、违约责任:违约方应赔偿守约方因违约造成的经济损失。

  九、本协议自双方签字后生效,至工程质量保修完后失效,本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方:xxxx 乙方:

  甲方代表(签章):章):

  年 月 日(签 年 月 日乙方代表

屋面防水施工合同2

  甲方:合同号:

  乙方:

  甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其相关的法律、行政法规,并遵循自愿公正、诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议。

  一、工程名称:成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程

  二、工程地点:邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号

  三、承包施工范围:屋面防水分项工程(包工完成整体工程),按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。

  四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付:

  1、工程内容:清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。

  2、工程价格及金额:

  (1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按?元/㎡计算(按实际施工面积计算);

  (2)一期工程施工面积约4万㎡,折算金额约?万元。

  3、工程量以实施工面积计算.

  4、工程款的支付:按工程进度每月结算一次,甲方每月按实际施工量的80 %支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后,甲方支付到总工程款的95 % ;剩余5 %的工程款作为质量保证金,质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。

  5、如需乙方开据建安发票,税率按%计算。

  五、施工期限:按一般防水施工进度进行正常施工,进度由甲乙双方根据现场实

  六、防水卷材质量和施工质量要求:

  1、防水卷材质量要求:由甲方提供卷材及冷底子油,并有出厂合格证、出厂检验报告,符合国家现行标准抽检合格。

  2、施工质量要求:屋面防水要求达到GB50207-20__规范要求,地下防水达到GB50208-20规范要求,必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当,不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固,接缝密实,四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%,搭接和损耗率不得超过15%,超出部分材料消耗由乙方承担。

  3、质保期限:按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修,若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏,乙方不承担保修责任,但可协助甲方处理,费用由甲方承担。在保修期间,发生任何质量问题,乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修,否则甲方有权自行修复,所产生的费用(费用金额无需乙方同意,以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部分可向乙方追索。

  七、安全文明施工:

  1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。

  2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施,双方由指定的负责人做好交接工作,并做好记录工作。

  3、施工安全由乙方负责,甲方代乙方购买建安意外伤害险。

  4、派驻现场代表:甲方:,乙方:

  八、施工注意事项:

  1、乙方施工人员在本工程施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序;严禁高空抛物,严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

  2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工,规范管理,服从甲方的工作区域管理,不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物,不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为,由乙方承担相应责任。

  3、乙方在施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。

  4、竣工验收前乙方退场时,必须清理现场,否则,甲方有权委托其它单位清理,由此产生的费用由乙方承担。

  九、甲方责任:

  1、负责提供图纸或设计变更材料一份;

  2、负责提供符合规范要求的防水施工基面,如局部基面需要处理,提供基面处理材料(水泥、砂等);

  3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施,甲方不得收取乙方任何费用;

  4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;

  5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;

  6、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达,并进行监督、检查;

  7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的,甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。

  十、乙方责任:

  1、遵守甲方现场的各项规章制度,做到安全施工,文明施工;

  2、严格按设计图纸规范要求和《施工方案》以及合同规定组织人员进行施工和交工;

  3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;

  4、提供甲方所需材料的相关资料;

  5、做好对防水施工完成的工作面的保护;

  6、做好蓄水试验及验收工作。

  7、负责保管甲方提供的防水材料,如有丢失由乙方负责赔偿。

  十一、违约责任:

  1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失,应给予赔偿;

  2、甲方未按合同的要求支付工程进度款,须向乙方赔偿合同总金额?%的违约金,乙方有权停工,因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;

  3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度,造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额?%的违约金。

  十二、合同争议:

  1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失,乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。

  2、本合同在履行过程中若发生争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十三、本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后,本合同终止作废。

  甲方(章):代理人(签字):联系电话:

  乙方(章):代理人(签字):

  _年_月__日:

屋面防水施工合同3

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。

  一、工程地点:

  二、工程名称:

  三、工程内容:

  1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。

  2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。

  四、工程量计算及工程造价

  1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。

  2、屋面防水二层SBS,按每平方米43元结算。

  3、卫生间天沟按20元/㎡结算。

  五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,一年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。

  六、甲方义务:

  1、提供乙方用于本工程的有关图纸。

  2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。

  七、乙方负责:

  1、必须按照施工图纸及施工方案施工。

  2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。

  3、防水保修期为3年,如屋面有漏水现象,由乙方免费维修。

  八、其他:

  1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

  2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

屋面防水施工合同4

  甲方:

  乙方:

  甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方,根据民法典及建筑实施有关条例规定,甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的原则,为确保质量和施工顺利进行,经协商特签定如下合同。

  一、工程地点:

  二、单位工程名称:

  三、工程造价:(含税)

  以实际验收工程量每平方米:32元;

  注:其他零星项目未尽事宜,甲乙双方根据实际情况现场协商解决,结算费用按现场实际签证为准。

  四、质量要求:所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工,乙方必须按照国家颁发的《GB50207》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工,如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工,由乙方自行负责。

  五、工程期限:

  工期天,即从________年____月____日至________年____月____日止。

  六、安全责任:乙方在施工过程中,必须时刻注意安全,强化施工安全教育和管理,要严格按照安全规范操作,如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。

  七、付款方式:本工程不付预付款,施工完成经验收合格后除预留5%保质金________年后支付外,其余一次性付清。

  八、违约责任:合同签订后,甲乙双方若任何一方违反以上条款,由违反方承担违约责任,并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。

  九、此协议一式肆份,甲方存留三分,乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________

屋面防水施工合同5

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  鉴于甲方采取邀请方式选择 周书芳 防水工程施工承包单位,乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应,承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下,以合理低价法确定乙方作为施工单位,结合本工程的实际情况,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。

  甲方以邀请方式确定乙方为施工单位,故乙方对本合同全部内容已经充分知悉,是其真实意思表示,不存在合同无效或者被撤消的法定事由,同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的,而其并非报价最低的

  项目简介

  1.1工程名称:欧蓓莎购物中心

  1.2工程地点: 大丰市人民北路

  1.3承包范围:公寓楼南侧天沟防水工程(在原SBS防水基础上重新施作SBS防水层)。

  1.4承包方式:本防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、等一切费用。

  1.5工期:

  1. 6材料品牌及施工要求:SBS厚度3㎜.表面有铝箔面卷材.

  1.7合同价格:

  第一条

  1、本工程采用“大包干”的形式,屋面按 32.00 元/平方米,合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。

  2、本合同结算办法是按甲,乙双方根据实际面积进行计算。

  3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求,并在充分考虑了一切条件的情况下,依据现行的标准、规范.为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用,一次性包定,不做任何调整方承诺并保证。

  第二条 甲方驻工地代表

  2.1甲方任命驻工地现场代理人 ; 。

  第三条 乙方的责任和义务

  3.1工程施工过程中,乙方应当按照甲方要求进行施工。

  3.2乙方应服从甲方的管理,用水用电及材料堆放等服从的安排.

  3.3乙方应按甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及表现不良的人员,撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。

  3.4乙方必须按甲方的要求进行施工,乙方不得擅自更改工序施工,否则,由此造成的一切损失,包括但不限于返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。

  3.5乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不论大小,均由乙方自行承担责任,并立即报告甲方和建设主管部门。

  3.6施工完成后,必须清理现场,保证施工场地达工完场清要求,

  3.7乙方在工程施工过程中,必须维护工地现场及其周围的公用设施,对任何违反文明施工的行为,甲方有权责令乙方限期整改,若仍未整改时,甲方有权制止该项工作并责令其退场,由此产生的费用由乙方自行承担。

  3.8乙方在工程施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。

  3.9施工过程中,乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实施。

  3.10乙方现场管理人员和施工人员必须对甲方的来访客户文明有礼。

  3.11乙方专现场施工员在有重大事情时,必须随叫随到。以上规定以甲方通知为准,若有违反或者冒名顶替,所发生的责任事故由乙方全权负责

  3.12乙方工人必须遵守治安管理的规定,如果乙方工人有打架、斗殴等违反治安管理条例的行为,除接受治安管理条例的处罚外还必须向甲方支付每次伍千元的违约金;乙方必须遵守劳动法的规定,及时向本单位工人发放工资,否则,甲方有权在监理单位的见证下,按照乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付部分或者全部工资给工人,以确保工程顺利进行,代付款额在乙方工程款中直接扣除,并且由于工资纠纷所造成的停工、投诉等不良后果和对甲方造成的所有损失由乙方负全部责任

  第四条工程质量等级

  施工要求;必须严格按照GB5027-20xx(屋面工程质量验收规范)及设计规定施工。基层应有一定的强度,不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。基层要求干燥。达到要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘,不可点粘或条粘,面积以坡度大小而定,最小粘接时,应先烘烤页岩的面至沥青熔融并覆盖页岩片后,再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有多余沥青挤出。卷材长边搭接,满粘法不小于80mm,短边搭接,满粘时不小于100mm。(备注:本工程采用双层做法时上下两层卷材应错开1/2幅宽,不同缝。在屋面阴阳角,天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位,不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象,二次施作的立面界面要高与原有的8~10㎝并将上口采用聚氨酯沥青胶进行收口)。施工完毕后自行观察检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品,应注意防火安全,并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处,切忌日晒,或与热源接触。

  第五条付款方式 5.1所有防水工程施工完毕经甲方验收合格并办理验收合格后,支付至工程总造价的85%,剩余的15%工程款作为工程保质金,在20xx年梅雨季节过后(6、7、8、9月份)一次性付清其余款

  第六条合同的生效与终止

  本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字,甲方与乙方签字后生效。工程竣工结算完毕,除有关质量、安全责任条款外,其它条款即告失效。

  第七条 合同份数

  7.1履行本协议过程中,对协议条款解释权归甲方。

  7.2本合同一式两份份,由甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

  7.3本合同其工程款金额为不含税,税收另行安排.

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

屋面防水施工合同6

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1。工程地址:湖北随县开发区

  2。工程项目:公司综合楼楼面·厕所地面防水。

  3。施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶。厕所地面漏水,漏雨的目的。

  4。承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1。屋面SBS每平米8元(含燃气)

  2。厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2。。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的`质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1。 工程时间:自20xx年10月26日开工,至20xx年10月30日竣工。

  2。 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  第五条:付款方式

  1。工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2。工程保修期三年,在工程交工后三年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第六条:施工安全:

  乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。2。施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第五条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 。

  甲方:

  乙方:

  年月日:

屋面防水施工合同7

  甲方:武威六中家属院业主委员会

  负责人: ,业主委员会主任。

  乙方全称:宏达防水公司

  承办人: ,系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人,

  身份证号: 电话:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的

  相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就

  甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执

  行。

  一、工程名称及地址:武威六中家属院二号楼、三号楼(部分)屋顶防水、防潮、防漏工程。

  二,承包方式:乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下,包工包料。

  三、工程计量:屋顶面积约1100平方米,若有出入,以竣工验收实际测量的面积为准。

  四、工程价款:

  屋顶防水工程,每平方米单价为 39元;

  五、工程工期:

  在甲方通知进场之日起开始计算,工期为 天,如遇风、雨、

  雪天气或其它不可抗力,乙方未经甲方同意不得施工,工期顺延。

  六、工程要求:

  1,防水材料、产品名称:

  2,乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

  3,乙方应保证严格遵守建筑法规,严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,乙方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

  4,工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

  5,乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时,因积极与业主联系配合,在业主监督配合下拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

  6,乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

  七,结算方式:

  1,乙方料进现场预付工程款 %工程款,为 元。

  2,乙方施工完毕,验收合格后付 %工程款,为 元。

  3,房屋竣工验收交付使用后 日内付 %,为 元。

  4,剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量

  问题情况下,支付给乙方。

  八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方全称: 乙方全称:(签章)负责人: 经办人: 经办人

  20xx年 月 日 20xx年 月 日

屋面防水施工合同8

  甲方:_________

  乙方:_________

  经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:

  1、工程具体范围:________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

  2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为_________元。

  3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

  4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

  5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_________元,其余20%即_________元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。

  6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

  7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。

  8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  甲方:________商贸有限公司乙方:_________

  授权人签字:_________授权人签字:_________

  ____年____月____日

屋面防水施工合同9

  甲方:

  乙方:

  甲方将修复酒店贵宾楼屋顶的所有防水工程。经双方协商,乙方负责承包施工,并签订如下协议:

  一、工程承包形式

  乙方负责承包劳务和材料

  二、工程价格:

  屋面维修工程应在劳务材料承包的情况下,按完工后实际维修面积每平方米43元的价格结算。

  三、建筑材料及工程质量要求

  屋顶工程所需的所有维护材料均采用金指防水材料。严格按照施工规范进行施工,所有接缝长边压8cm,短边压10cm。

  四、施工中的安全责任

  乙方需要加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施。如果乙方的措施无效,发生人身和财产安全事故,其一切责任和后果由乙方承担。

  五、付款方式

  工程竣工后,甲方按双方共同计量确定的价格支付工程总造价的50%,两次暴雨后支付工程接待屋面剩余50%的45%,剩余5%一年后付清。

  六、工程保修期

  屋面防水保修期为5年(从屋面竣工之日起计算)。如果乙方施工的防水工程在5年内出现渗漏,乙方应无条件按合同要求的时间负责修复,所有工时和材料费由乙方承担,如出现渗漏,甲方应通知乙方需要修复,公共财产损失由乙方承担全部责任。甲方不承担任何费用。

  七、税费

  本协议涉及的所有税费均由乙方支付给相关部门。

  八、开工日期

  从20xx年3月12日到本月20日。

  九、协议文本

  本协议一式三份,甲乙双方各执一份,相关部门各执一份。

  甲方(公章):_______乙方(公章):________

屋面防水施工合同10

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水《作业》施工。具体约定如下:

  一、施工期限:

  自 年 月 日起至 年 月 日止。逾期、日罚金¥如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。

  二、施工方式:

  乙方包工、包料。

  三、结算方式:

  乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。

  四、质量责任:

  因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。

  五、甲方责任:

  非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  六、乙方责任:

  1.乙方施工人员必须持证上岗。

  2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  七、质保要求:

  乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。

  八、未尽事宜,双方协商解决。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  十一、本合同自签订之日起生效。

  甲方: 乙方:

  负责人 : 负责人:

  经办人: 经办人:

  年 月 日 年 月 日

屋面防水施工合同11

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。

  一、工程地点:

  二、工程名称:

  三、工程内容:

  1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。

  2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。

  四、工程量计算及工程造价

  1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。

  2、屋面防水二层B,按每平方米43元结算。

  3、卫生间天沟按20元㎡结算。

  五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,________年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。

  六、甲方义务:

  1、提供乙方用于本工程的有关图纸。

  2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。

  七、乙方负责:

  1、必须按照施工图纸及施工方案施工。

  2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。

  3、防水保修期为________年,如屋面有漏水现象,由乙方维修。

  八、其他:

  1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

  2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  ________年____月____日:

屋面防水施工合同12

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水施工合同13

  甲方::

  乙方:

  依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

  一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米

  1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区

  2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理

  3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。

  二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  三、 主材选用及工程价款等:

  1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

  2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

  3、 施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材

  4、全部包工包料,单价为 27元平方。

  6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

  四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

  五、 工程质量:

  1、工程质量标准:合格工程质量标准。

  2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。

  六、合同价款与支付方式

  按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

  在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

  达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

  七、工程款支付办法:

  1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。

  2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  十、安全施工 文明施工

  安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

  十一、工程转包和分包

  本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

  十二、保险

  承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

  十三、工程质量保修

  本防水工程的保修期为________年;

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

  十四、违约责任:

  1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

  2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

  4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

  6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

  7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

  8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

  十五、其他事项:

  1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

  2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:

屋面防水施工合同14

  甲方:

  乙方:

  甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将 屋顶防漏工程交于乙方负责完成,为了明确双方责任,组合具体情况,经协商一致签订协议,并共同遵守。

  一、 协议内容

  屋顶防漏工程。

  二、 施工费用

  屋面为45元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

  三、 施工期约

  20xx年11月 日到20xx年11月 日,总工期 天。

  四、 施工结算

  工程总费用为 元。

  五、 工程质量

  质量标准应达达到防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,无渗漏现象。

  六、施工安全

  1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。

  3、遵守油库规章制度,服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。

  七、 施工保修

  1、本防水工程保修期两年。

  2、施工按合同完成后,如不符合标准,继续发生渗漏现象,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。

  八、 本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

屋面防水施工合同15

  甲方:

  乙方:

  为保障由甲乙双方在本次屋面防水及卫生间防水施工中的权利和义务以及各自应承担的经济责任,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、经甲乙双方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订此合同。

  一、工程名称:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、合同签署地:长春市

  二、工程内容、要注以及施工时间

  1、乙方承做保利百合香湾一标段C区1#、6#、7#楼屋面及卫生间防水工程。

  2、施工时间:20xx年6月6日至年月日。

  3、施工要求:按施工规范操作。

  三、承包方式、合同价格、付款方式

  1、承包方式:清包

  2、合同价格:(含高分子丙纶胶)

  3、付款方式:屋面防水完付工程总造价45%,卫生间防水完付工程总造价50%,工程交工后7天内付剩余剩5%。

  四、质量标准及保修

  1、本次防水施工执行以下标准:《屋面工程技术规范》GB-20xx、《屋面工程质量验收规范》GB-20xx:

  2、工程施工应满足《屋面工程质量验收规范》GB-20xx的规定。

  3、本次屋面防水工程在无人为损坏的前提下,乙方免费保修5年(日期由验收合格单签出之日算起)。5年保修期间,在符合保修条件的情况下,乙方应在接到甲方发出的报修通知后,48小时内派人免费维修。

  4、保修期内乙方应定期或不定期地进行质量回访,发现问题应及时修补,以保证业主的居住安全。

  五、甲方责任

  1、协调施工用水、电源;

  2、派人监督本次防水工程,及时处理施工过程中出现的与甲方合同义务有关的问题。

  六、乙方责任

  1、乙方应当按照施工方案及标准要求,按时保证质量地完成施工工程;

  2、服从甲方人员的监督、指导,遵守施工现场的各种规章、制度;

  3、做好防水、防盗、防止人身伤害事故的预防工作,如发生人身伤害等各种事故,责任由乙方负责;

  4、施工过程中,甲方提供一切安全措施,如安全绳、安全带、安全防护网等防护措施;做到文明施工。

  七、争议解决方式

  合同履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成,乙方可到工程所在地的劳动监察部门以诉讼方式解决。

  八、本合同一式两份,甲方一份、乙方一份、双方签字盖章后生效。

  九、合同有效期:本合同自甲乙双方签字盖章后生效,至20xx年保修到期时止。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  联系人:联系人:

  日期: 年 月 日

※ 本站内容无隐藏免费浏览,付费只提供可见文章复制和下载,请须知!※

相关文章